楼梯栏杆施工合同样本谁有?
最新回答 (3条回答)
楼梯栏杆施工合同(工程)
发包人(全称): 承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地址: 工程内容:
二、工程承包范围
三、合同工期:
楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装,其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致,不得延误土建工期,否则承担违约造成损失。
四、合同价款
序号名称型 号材质价格(元/M)颜色
楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm,平台栏杆高1050mm,红榉扶手
镀锌静电喷塑121.5与窗户同色,扶手见样品
以上表格中结算按现场实际长度为准,综合单价包干,综合单价包含所有费用。
2、工程款支付
付款方式:栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%,栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%,房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%,5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清(如有质量问题施工方要负责维修)。
五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购,承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装,并接受现场工程师的监督与指导(施工前必需做样板间,经验收合格,以样品为准,进行大面积验收)。
八、工程质量
1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作(图纸共肆张作为合同附件),所用材料必须满足图纸及规范要求,栏杆拼接处,空管两端封闭,防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。
2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理,面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆,面漆涂层应光滑均匀一致,无流坠,所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离,金属部件不生锈,无透底无皱皮。
4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安,成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。
5、栏杆安装应整齐平直。
6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸,遇转角处应实地测量、放样后再行加工,避免出现偏差。
7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。
九、质量保修
工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行,本工程保修期为一年,保修期自工程竣工验收合格,工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题,由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏,承包人应及时给予修理,适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。
十、安全施工
根据谁施工谁负责安全的原则,承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等),发包人有协助紧急抢救伤员的义务,由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。
十一、双方一般权利和义务
1、双方现场代表
发包人委派 同志为现场代表,负责本合同项目的实施与协调。
承包人委派 同志为现场代表,负责本合同项目的实施与协调。
2、发包人工作:
(a) 对施工方案、施工计划审核确认。
(b) 提供给承包人工程总进度计划及阶段进度计划表。
(c) 检查承包人的施工质量,对承包人完成的工作量以于确认。
(d) 督促和协调总包方与承包人的施工配合、对产品的保护。
3、承包人工作
(a) 栏杆的安装时间必须配合总包方墙面和地坪的装饰进度,发现问题及时与总包方与发包人沟通。
(b) 对发包人提供的施工图审核,发现设计图纸有问题的地方以书面的形式提交发包人,否则造成的损失由承包人承担。
(c) 采取切实有效的措施,做好施工过程中及已竣工的产品的保护工作。
(d) 遵守施工现场的各项规章制度,做到文明施工,自觉接受总包方的管理,落实安全生产责任制。遵守地方政府的有关规定,持证上岗,规范用工制度,合理合法使用劳动力。
(e) 施工水电费用由承包人自已承担,此费用包含在综合单价内。
4、工程监理
本工程发包人已委托淮安市建设工程监理有限公司进行工程质量及进度的监理工作。承包人应自觉配合总监理工程师及专业工程师的各项检查、监督,为监理工作开展提供方便,认真执行监理工程师的各项指令。
十二、违约、索赔和争议
1. 发包人不履行合同义务,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。影响工期的,工期顺延。
2、承包人不履行合同义务,承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人及总包方造成的经济损失。影响工期的,工期不顺延。因承包人施工不当造成总包方已完分部工程返工或发包人损失的,承包人承担赔偿责任。
3、因承包人施工质量达不到合同要求,按本合同工程结算总造价的1.5%扣罚;本工程工期如因承包人原因逾期竣工的,承包人承担每延期竣工一天,每天罚款300.00元计算。
4、如发生合同争议,各方应本着平等互利、友好协商的原则解决。协商不成,按《中华人民共和国合同法》规定办理。
十三、合同文件组成
1、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1) 本合同协议书
(2) 《建设工程施工合同》GF-1999-0201中通用条款
(3) 标准、规范及有关技术文件
(4) 施工图纸
(5) 经发包人盖章签字认可的施工方案
(6) 工程报价单或投标书
(7)合同履行中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、图纸
发包人提供图纸,图纸作为合同附件。
十四、其他
1. 本合同未约定的条款,按照GF-1999-0201《建设工程施工合同》条款执行;
2. 承包人的本工程质量评定必须达到合格等级,如因工程质量问题影响总包方的工程总体质量评定,承包人应承担相应的赔偿责任。
3. 如承包人不能完全履行本合同或施工质量达不到发包人要求,发包人可提前终止合同。
十五、合同生效
1. 合同订立时间:2010年11月5日
2. 合同订立地点:工地临办公楼
3. 合同正本肆份,双方各执贰份。
4. 本合同双方盖章后生效,工程验收合格、工程款结清、保修责任履行完毕自动失效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
甲方: (简称甲方) 乙方: 施工班 (简称乙方) 班长姓名: 身份证号:
家庭住址:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经充分协商,就 楼楼梯护栏工程达成一致意见,特订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
3、工程内容:所有楼梯护栏(制作、安装)工程(含木扶手制作安装;不含油漆)。
4、 承包方式:包工不包料(保质量)。
第二条 合同价款
1、合同价款:合同单价一次包死 元/m,约 (本工程量按实结算) 以上价款,包括所有人工(制作费、安装费、清运费)费及所有工具(含工具耗材)。
2、工程结算价款:工程完工经监理及甲方验收合格后,依据本合同、双方现场实量结算工程总价款。
3、付款方式:主楼工程量完成后,在施工完毕后付合同价的70%,经监理及甲方验收后15个工作日内结算、核对完毕后付至合同总价的95%,留5%为质保金。质保金在验收后交工日起满一年,甲方一次性付清(乙方应履行后两年的义务)。
第三条 甲方权利、义务
1、向乙方提供具体施工部位,并向乙方进行现场交底,消除影响施工的障碍物。
2、甲方负责对工程质量进度进行监督检查。
3、甲方提供主要材料、膨胀螺丝及焊条(其他耗材有乙方提供)。
第四条 乙方义务
1、接受甲方提供的具体施工部位及现场交底,拟定施工方案和进度计划。
2、指派 为乙方工地代表,负责合同执行,按要求组织施工,保质保量按计划完成任务,解决乙方负责的各项事宜。
3、乙方应接受监理单位的监督、检查;必须严格的按照经甲方、监理的要求施工,严格执行施工验收标准、规范、安全操作规程,做好各项质量检查记录。
4、遵守施工现场管理规定,做好施工现场保卫、垃圾清除等工作。
5、乙方将承受所有甲方因楼梯栏杆制作、安装中出现问题给予的罚款。
6、乙方不得将所包工程转包或再次分包。
第五条 关于工期的约定
1、工期:安甲方要求完成,同时满足其他施工进度。
2、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工,工期不顺延,并接受甲方罚款。
3、因甲方未按约定完成工作或天气原因(如大雨和大风天气不适合施工)影响工期,并经甲方认可,工期顺延。
第六条 工程技术、质量
1、由于乙方原因造成质量问题,其返工费用及相关损失费用乙方承担,工期不顺延。
第七条 有关安全生产的约定
1、乙方在施工期间应严格遵守〈建筑安装工程安全技术规程〉、〈建筑安装工人安全操作规程〉和其它相关的法规、规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故,由乙 2
方承担责任。
第八条 违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期顺延。
2、如因乙方原因发生工期拖延,每延长一天乙方承担工程总造价3%的违约金。非乙方原因造成的工期拖延须由甲方签证。
第九条 维修、服务
1、乙方施工的工程质量在质保期内,对甲方提出有关质量问题的意见、要求乙方必须及时处理(72小时内到场),承担维修责任,处理结果应达到原质量标准要求;否则由此产生的责任及一切损失由乙方负责。
2、竣工验收前非人为原因造成的质量问题所需的维修由乙方完全负责,及时处理;非质量原因造成的损坏由乙方负责维修,由责任方承担费用。
第十条 争议或纠纷处理
1、本合同在执行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解或者协商、调解不成时,双方同意向郑州市管城区人民法院起诉。
第十一条 附则
1、本合同一式贰份,双方各执壹份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同内容执行完成后即行失效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代 理 人: 代 理 人:
日 期: 日 期:
楼梯栏杆施工合同样本
业主 (以下简称甲方): 联系电话:---------------------
施工队(以下简称乙方): 联系电话:---------------------
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、 工程概况
工程地址:------------------------------------------
二、 价格
清包工费:-------------,大写:--------------------------
其中
水电工------------- 元
木 工------------- 元
瓦 工------------- 元
油漆工------------- 元
垃圾清运拆除费---------------------元
三、 付款方式
1、施工队进场第-------天,预支生活费:-------------元
2、木工完成,付---------------------元
3、瓦工完成,付---------------------元
4、工程竣工,付---------------------元
5、保修金---------------------元,从竣工之日起--------月后支付。
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票.
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.
5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.
6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.
9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从--------------年-------月-------日起至------------年-------月------日止,工期为-------天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在镇江市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定------------ 为工地现场负责人, ------------为替补负责人。
6、 在合同价内,乙方应提供 ------------人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
扩展回答
谁有2021年厦门装修设计报价样本
谁有2021年厦门装修设计报价样本?一个108平米左右的房屋,请大家帮忙分享个相近的精装修设计报价样本。让我好参考参考!