谁有外墙漆施工说明范本?
最新回答 (3条回答)
外墙漆施工承包合同范本如下:
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
身份证号码: 联系电话:
家庭住址:
按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:
第一条 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 楼 号:
4、 承包范围:外墙乳胶漆施工
5、 承包方式:包青工
6、 工程单价: 元/㎡;
7、 总工程量:外墙约 平方米;
8、 工程价款:约 万元。
9、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
第二条 甲方义务
1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底;
2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条 乙方的义务
1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交
甲方审定;
2、 施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检
查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;
3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及
利益,不做有损甲方的事情;
第四条 工程质量及验收
1、 工程质量:优良;
2、 在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙
方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;
3、 在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;
4、 每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能
进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;
5、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范
为质量评定验收标准;
6、 本工程保修期为二年。
第五条 付款方式
施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收
决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条 违约责任
1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方
全部承担;
2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造
成的一切经济损失;
3、 空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;
第七条 施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。
第八条 争议地解决
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲
裁,或人民法院裁决。
第九条 其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;
2、乙方负担在施工中的用电费用;
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方: (盖章)
代表人:
乙方:(盖章)
代表人:
年 月 日
合同书
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,本着平等互利的原则,甲方将 号楼外墙面砖承包给乙方施工,具体事宜如下:
一、 质量:
乙方必须严格按甲方和开发商的要求及外墙面砖施工规范进行施工、所有外墙抹灰必须严格控制厚度和平整度,所有框架(高层或多层)的梁柱与填充墙交接的后塞口必须铁钢丝网,确保外墙面砖平整,阴阳角垂直方正砖缝匀称,墙面清洗、外墙保证不渗透,如达不到质量要求,所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担,甲方在乙方结算工资内扣除。
二、 材料:
乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置,每天的砂浆必须用完,落地灰必须随时收捡用净。外墙面砖计划使用,做到工完料净场地清,如发现材料浪费的按材料造价10倍以上罚款。所有楼层的卫生必须达到施工要求前的标准,如造成卫生清理的费用由乙方全部承担。
三、 安全:
乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工,必须带好安全帽,外墙操作人员必须系牢安全带,严禁酒后作业,如发现未戴安全帽,每人100元/次,未系安全带每人200元/次的罚款,如有酒后作业者500元/次罚款,工程内严禁打架斗殴,违者罚款500-1000元,乙方在施工期间内因自身原因和违反安全生产操作规定,所造成他人和自己的安全事故,全部由乙方负责,甲方不承担任何费用,因安全施工费全部包括在承包单价内。
四、 工期:
乙方必须严格按甲方要求的工期,工期时间 2011年 月 日至 2011年 月 日,合理安排进度,如未按期完成所造成的罚款按照承包价每平方扣除2元,乙方还要承担甲方现场机具、架料的租金费用及相应工期所造成的全部费用及损失。
五、承保责任及单价:
1、1#、2#二楼以上:包括摸底灰、铁钢丝网及楼层清理,外墙45X45纸片毡贴、匀缝清洗、达到竣工验收标准,高层、多层 元/㎡。
2、所有不贴砖的线条,阳台梁、空调板、飘窗板、抹灰、安装窗外的线条的抹灰与外墙砖面 元/㎡。
3、所有第二层至线条下口600X600屋面瓦的花岗砖,摸底灰、铁钢丝网及楼层清理、毡贴、匀缝、清洗,达到竣工验收标准 元/㎡。
4、所有楼梯面砖外墙包括底灰找平,纸片砖的毡贴、匀缝、楼层清理、外墙清洗,达到竣工验收标准, 元/㎡。
5、如乙方进场所做栋号,质量要求达不到甲方、开发商和规范要求的标准,工期达不到甲方要求的,甲方有权将乙方的合同终止并要求乙方退场,甲方只付完成工程的50%,其余部分作为下个班组的工程量。如未完成的工程甲方一律不付工资。
六、付款方式:
甲方按乙方每月完成工程量的70%只付乙方,工程完工后达到验收标准付10%,其余部分竣工验收3月内除保质金5%(保质期按甲方或规范要求时间)一次付清。在保修期间内,乙方无条件进行保修,保质期满后一次付清。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,结清全部款项后自动失效,未尽事宜,双方协商。
外墙漆承包合同
甲方:
乙方:
甲方将“印象·南滨”居住小区临时围墙外墙漆工程交由乙方施工,结合本工程情况,按照甲方要求和认可的方案施工,经双方协商,订立本合同:
第一条 工程概况
1、 工程名称:“
2、 工程地点:
3、 承包范围:
4、 工程量:外墙及约1000 平方米,具体数量按工程验收实际数量为准。
5、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
第二条 合同单价、金额
本合同材料价格按甲方认定价格执行:外墙乳胶底漆按29元/kg;外墙乳胶面漆按35元/kg; 腻子膏按2元/kg;石膏粉按1元/kg;胶水按1.5元/kg。工程按定额造价约定为:2009《四川省建设工程量清单计价定额规定计取环境保护、文明施工、二次搬运、冬雨季施工、安全施工、临时设施、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、工伤保险和危险作业意外伤害保险(其中养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、工伤保险和危险作业意外伤害保险按三级企业下限计算)及税金,人工、机械费调差按造价办规定执行。
第三条 甲方义务
1、开工前1天,甲方提供经确认的施工要求或做法说明,并向乙方进行交底;
2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;协调施工现场的有关事宜。
第四条 乙方的义务
1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划。
2、 施工队长 为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;
3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情。
第五条 工程质量及验收
1、 工程质量:优良;在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;
2、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收。
第六条 付款方式 工程完工验合格后付清全部工程款。
第七条 违约责任
1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工,每拖一天甲方罚200元。
2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造 成的一切经济损失;
3、乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责。
第八条 争议地解决 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲 裁,或人民法院裁决。
第九条 其他约定事项:乙方负责所有工具、腻子、底漆、面漆等。
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方: (盖章) 代表人: 乙方:(盖章) 代表人: 2015年8月20日
扩展回答
外墙漆施工工艺
外墙漆施工工艺
外墙漆施工报价单
我是做装饰建材的,订埂斥忌俪涣筹惟船隶第一次揽了一个6层住宅楼外墙施工的活,刷外墙漆,甲方要求我做个报价单,我想要一个这样的报价单范本。
北京外墙漆专业施工队
求推荐,要求有实力,施工队规模在1000人级别的。