装修是件大事:防止被忽悠。“装修赔偿法律”为您说说装修这里面的事,省心装修。
【拒绝增项!!!拒绝猫腻!!!】
你好,亡的装修工与装修公司形成劳动关系,你和装修公司形成装修合同关系,亡的工人索赔首先承担责任的应为装修公司,追究工伤责任。你在此事中所承担的责任不大,不用过于担心
目前没有关于装修的法律法规。装修合同中可以约定所有内容,只要双方协商一致并签字确认,就对双方具有约束力。如履行过程中不符合约定,可要求对方承担违约责任来保障你的权益。
依据《最高法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》1~3条,精神损害赔偿适用于人身权的侵害,对于已亡故亲属的名誉及遗体的侵害,以及对于有一定人身代表意义的财产侵害行为(如荣誉奖章、具有纪念意义的物品)。显然你对他们...5
视乎它装修的时间。如果装修是在一至五工作日且为上班时间(即上午8点到晚上6点)的,一般不能投诉,因为你有休息的权利,对方有装修的权利,而且邻居之间还是要互相忍让的。但如果对方在法定休息日和休息时间(如晚上8点后)还装修,严重打扰到...8
这个赔偿和屋子的方位没有太大的关系,主要是根据对房屋的估价作为依据的
这个比较详细,建议你拿着合同找专业人士询问比较好。 不过,合约这样的约定显然是不合理的。你可以起诉要求他们返还大部分,而自己承担部分损失。
合同效并严谨按照相关规定即使合同没约定赔偿事宜违约给另造损失应实际损失计算并赔偿比说李先家装修工期延误按照李先租金损失计算赔偿
一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿,如若并未明确提及可参照: 《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定:装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容: ...
装修延期的责任是由于施工单位引起的话,可以索赔的.
首先,工程竣工了吗,如果竣工并且验收合格,装修公司应该让你签验收单,签验收单的日期就是竣工日期,你不交尾款装饰公司是不给你保修的,如果你决定不要保修了,那你就这么僵持下去是没有问题的,如果你要是怕工人或是工头打扰你的生活,你应...
建议: 如果你遇到前一个问题,只需按如下步骤即可调出:点“开始”寻设置”,单击“控制面板”,双击“输入法”,在“启动任务栏上的指示器”的复选框上打钩即可。如果你遇到后一个问题,就需按如下步骤作:点“开始→设置→控制面板→键盘→语言→”即可。
首先,你们双方合同中要明确约定了违约金条款才可以,如果没有约定您向对方主张不了的,只能要求对方承担违约责任即您的实际损失及既得利益损失;如果约定了违约金条款,那么根据合同法司法解释规定,违约金不得超过损失的百分之三十。
里有相邻权的问题,你的邻居装修影响了你的正常生活,你可以请物业、部门进行协调,禁止人家装修应该是很难,但是可以控制时段,如果都不行,你可以至法院,但必要不大...
新噪声办法首次对家庭装修规定了时间表:法定休息日、节假日全天,以及工作日的12点至14点、18点至次日8点,禁止在已竣工交付使用的居民住宅楼内进行产生噪声的装修作业...
除了事情,必须分析原因,找出主要责任者和次要责任者,然后再按责任的大小分别赔偿。2
对损坏部分进行评估确定。
按照合同约定的赔 装修要环保 去除室内有害气体甲醛、方法选择性大 1. 通风 简单经济有效,但是不能针对污染源 需要每天坚持 2. 摆放花草 针对极低浓度的有害气体时...
有1
用石膏肯定不行,建议用“堵漏灵”从楼上地面进行封堵。
换门。2
你好 一定要赔付看装修合同上面有没注明相关条约,如果是正规的装修公司就比较好处理,装修延期也算是正常的是,最好能协商处理,肯定也不是有意为之,在装修过程中,基本都会...
你的损失找该业主赔偿 ,该业主的损失 由他找开发商或装修公司赔偿。 5 至于赔偿多少 要看给你造成多少损失。 比如你需要把 房屋重新装修所花 费的费用。
业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)...2
即合同无效装修费也就无处索赔
应该不能,因为你的装修是根据你的需要而装修,你退房后别人还得再整修,所以你的装修费无人给退
甲方与乙方构成合同关系,在交纳租金的租期内,甲方要求解除合同,乙方可以向甲方主张甲方的违约责任。
我觉得你只能起诉了,先要证明是他造成的,写份材料让他签字,你就说你找装修公司解决去,然后在起诉你邻居,不然的话到时候他又不承认了。4
施工方应该承担责任。 但是在你们向施工方索赔时,一定要有当初所签订的合同。如果没有书面合同,索赔起来比较麻烦了。 还有楼上说的不对,如果水管是装修方买来的,你有...
可以管的,因为房屋装修,涉及到工程质量和安全,因此,有必要管理。而隶属于建设行政主管部门。法律依据:《住宅室内装饰装修管理办法》第四条 国务院建设行政主管部门...
因为取证比较不容易,关键你们是口头合同,不过也构成了事实,所以,可以协商解决。如果,对大家都不好。 建议你写张协议,或者通知他在什么时间内装修好,这些是作为依据...
那就要看你买的材料是否有问题,如你提供的材料没有问题你可以,进行索赔。
装修装饰合同纠纷适用以下法律法规:1、《最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。2、《中华共和国环境污染法》。3、建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》。4、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》。5、《经济合同法》。6、《建筑装饰装修管理规定》。7、《家庭居室装饰装修管理试行办法》。8、《中华共和国消费者权益保》。
如果装修是在一至五工作日且为上班时间(即上午8点到晚上6点)的,对方有装修的权利。如果还是没有改善的话可以以侵害相邻权起诉,因为你有休息的权利。但如果对方在法定休息日和休息时间(如晚上8点后)还装修,一般不能投诉,可以向管理处投诉或与对方协商视乎它装修的时间,严重打扰到你的生活作息和休息的,而且邻居之间还是要互相忍让的
根据物权法的规定,你破坏了主体结构,你可能要赔偿整栋楼业主了。
找出漏水的原因~再进行协调~或许只能帮你补,。,修理修理。就算给你赔偿你自己也得治理漏水的问题呀~而且听说有些业主补了好几次不多久就又漏水了。还是先找出根源吧。
只要双方协商一致并签字确认。如履行过程中不符合约定目前没有关于装修的法律法规。装修合同中可以约定所有内容,就对双方具有约束力,可要求对方承担违约责任来保障你的权益
员工工伤待遇主要是根据《社会保险法》规定项目。根据《工伤保险条例》的规定进行执行的。依据《社会保险法》第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照规定从工伤保险基金中支付:(一)工伤的疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性疗补助金;(八)因工亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。第三十九条 因工伤发生的下列费用,按照规定由用人单位支付:... 其遗属领取的丧葬补助金: (一)工伤期间的工资福利;(三)到统筹地区以外就的交通食宿费;(二)五
依据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》1~3条,精神损害赔偿适用于人身权的侵害,对于已亡故亲属的名誉及遗体的侵害,以及对于有一定人身代表意义的财产侵害行为(如荣誉奖章、具有纪念意义的物品)。显然你对他们家天花板的侵害不属于人身侵权,他们的天花板估计也没有什么人身代表意义- -。所以不能适用精神损害赔偿。 而且依据上述《解释》第8条,对造成精神损害没有导致严重后果(如造成被侵权人精神问题),法院不支持精神损害赔偿请求。所以说,估计掉个批灰也不会搞出什么精神问题。 所以要这个情况主张精神损害属于脑缺钙- -。 不过本着和谐社会的精神,钱也不是很多,还是以和解为主要解决方式。如果他和物管都一个鼻孔出气,可以找当地的居委会或者管片民警协助调解。(毕竟左邻右里的,谁天花
报110找物业。
没物业,物业知道该怎么办
水电改造公司工人的失误属于职务上的行为,你可以向水电公司要求赔偿损失。包括你原本装修的费用(结果被他又拆开的)
得到设计师的追认我认为,那么应当属于设计师个人业务行为。还有种情况是,如果双方合同没有包括订购门的这一项业务
合同有没有约定违约责任的赔偿方式不是违约是否要承担责任的前提不存在因果关系。合同有了约定只是为了方便当事人更好地主张权利。
只是您应该在午休和晚六点以后暂停装修没有法律规定周末不能装修,避免影响他人休息,但这只是道德层面上的
只是您应该在午休和晚六点以后暂停装修没有法律规定周末不能装修,避免影响他人休息,但这只是道德层面上的
属于侵犯您家的相邻权,根据民法通则规定,您可以要求其减少影响。
可以。 属于质量问题,施工方应该承担责任。 但是在你们向施工方索赔时,一定要有当初所签订的合同。如果没有书面合同,索赔起来比较麻烦了。 还有楼上说的不对,如果水管是装修方买来的,你有权向水管的制造方和经销方任何一方提出索赔。消法有明确条文。
北京市家庭装饰工程质量验收规定!(装饰法规大全) 装修扰民有新说法 ----过去因装修整日叮叮咚咚凿墙等产生的噪音让人心烦意乱,日夜得不到休息,随意往下水道倒垃圾造成堵塞漏水的事件也时有发生,以上对此类事件并没有一个解决方法,现在此文件中对噪音扰民做出了规定:家居装饰工程施工应当采取有效措施,减轻或者避免施工过程中产生的噪音对相邻居民正常生活所造成的影响,并明确规定:12时至14时、18时至次日8时之间,不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动,家居装饰所形成的各种废弃物,应当按有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放和清运。严禁从楼上向地面或者垃圾道、下水道抛弃物品。因家居装饰施工造成相邻居民住房及其管道堵塞、渗漏、停电、停水等,由发包人和承包人承担连带责任。如因装修扰民提醒不听,可到
一般各市都有针对本地区实际的规定,通常都是工作日早8点到午12点,下午2点到5点,节假日静音施工。虽各地略有区别,但纵观各地情况,规定的施工时间都是遵循当地正常的上下班时间,遵循人的正常作息时间,晚上是不能施工的。不一定,签合同的时候看你们有没有被注好像没有。
法律没有规定具体合理的时间一般与邻里之间协商达成协议,建议:一般早上不要太早9点以后到12点,中午午睡要休息2点以后,晚上不要超过8点,尽量邻里之间商议,有些事情还是可以包容的根据《环境噪声污染法》总则第四十七条规定:“在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动,应当限制作业时间,并采取其他有效措施,以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。对违反本规定,从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声,由机关给予告,可以并处罚款。”除此之外,该法第六十一条还规定:“受到环境噪声污染危害的单位和个人,有权要求加害人排除危害;造成损失的,依法赔偿损失。”在已入住了的居民楼内,节假日,早中晚都不允许装修施工.也就是说,施工时间上下班时间,即早8点至中午12点,下午1点至晚6点 是施工时间,如果隔壁违反的话你可以到隔壁去交
可以通过诉讼程序要求对方维修,恢复原状。如需进一步帮助,可来电咨询。尽快起诉起诉首先要取证,而后起诉开发商赔偿
1、根据民法通则中的相邻关系规定,装修太吵对你的生活造成了一定影响,可以要求对方在休息时间停止施工,排除妨碍。
2、根据民法通则第八十三条之规定:不动产的相邻各方,应当按照有利生产,方便生活,团结互助,公平合理的精神,正确处理截水,排水,通风,采光等(噪声)等相邻关系.给相对方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。
3、目前可以采取的方法是向城管部门(没错,是城管,他们可以处理噪音污染)投诉,如果城管部门下班,可以向110投诉。都得不到妥善解决的情况下,可以向法院提起诉讼,但是诉讼流程较长,也许诉讼流程还没走完邻居都装修完了。所以建议直接向城管部门举报,让他们出面处理。
虽然法律对装修没有硬性要求,但是对施工噪音有强制要求,你可以通过这方面着手。
没有
证办出前,完全可以装修。当然,只要是合法产权人即可,承租人也可以装修
要房屋你已经交了全款,在物业那里已经落在了你的名下,只是因为种种原因尚未拿到房产证,你是可以装修的
第二,装修定金的性质属于违约金,照了照片作为证据很不错的想法。
第三第一。由于对方的过错给你带来的损失他们有责任承担的,你可以追回的。但是非故意的过失可以对抗你的损失赔偿请求的,损失赔偿也是可以的。所以你不可能完全要求施工反方承担赔偿。有利于你的证据都需要好好收集的。在施工反复没有按要求或是起初你们双方订立的合同意向施工时
恐怕难以再取证1.但是在诉讼过程中。
2.一旦需要提供更有证明力的证据,认为证据已经收集全,可以,造成承重墙毁坏,如果你收集了照片和其他证据后,可以要求赔偿.装修纠纷属于承揽合同纠纷,房屋受损,已经构成了违约,可以不保留现场,民事诉讼中举证责任一般由原告承担,举证责任由你自己承担.公司在设计图纸过程中由于自己勘察失误
居民楼早八点到晚十八点可进行拆改等作业,其余时间不能有大动静。周六日不能有大动静
民法上有邻接权的规定,可以作为邻居装修扰民起诉的依据。
民法上有邻接权的规定,可以作为邻居装修扰民起诉的依据。
如果签订了其中有没有对预算和实际结算超出部分拟定具体标准,装修钱有没有签订装修合同,合同是具备法律效应的,那就只能悲剧了,如果具备以上条件,如果没有不知道你找的装修公司有没有正规的营业执照和公司资质
挑毛病这事大家都愿意合同里面应该有按实际面积结算这一条吧,不过你可以找专业人员来验收!如果有的话那你就没有办法跟他们讲了
主要看合同,如果合同没有什么条文,口头上是不能作为依据的,因为该报价包括了各种价差。因为工程量上不知你们在合同上定没。没定就不好说了。
我想问下你们的合同是按实结算的还是包干价。如果是包干价的话,后面出现的增加部分或者漏量尺寸部分,只要不是业主提出的,那就是施工单位自己去买单了,很简单。
如果是按时结算的话,后面增加多少就比较麻烦了。但是如果预算和结
您好,您可以要求其赔偿造成的全部损失的!祝您生活愉快!
只能要求对方承担违约责任即您的实际损失及既得利益损失,如果没有约定您向对方主张不了的,你们双方合同中要明确约定了违约金条款才可以首先,违约金不得超过损失的百分之三十;如果约定了违约金条款,那么根据合同法司法解释规定
对方已经违约,解除合同后,可以要求对方承担违约责任。
具体看原合同有没有转租权,如果没有,你将非常不利.
子让别人误装修了,对抵后付给余额,适合的部分按价计算,不适合的部分要扣回拆除工资